Pres. Vitrone – Rel. Adamo – P.M. Velardi
Nardi (avv. Ludovici) c. Società Cooperativa Fortuna 87 a r.l. (avv.ti Rossi, Camerini)

l’omessa tempestiva stipula del contratto di appalto non costituisce causa giustificatrice di sospensione dei lavori urgenti

1. Contratti della p.a. – Appalto di lavori – Lavori urgenti – Sospensione – Forza maggiore – Mancata stipula contratto – Irrilevanza.

2. Contratti della p.a. – Appalto di lavori – Sospensione illegittima – Danno – Prova costo di ammortamento – Riferimento ai D.M. – Sufficienza – Condizioni.

1. L’esecuzione dei lavori urgenti può essere ordinata dalla DL dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ai sensi art. 337 L. 2248/1865 All. F, per cui non costituisce causa di sospensione legittima degli stessi l’omessa tempestiva stipula del contratto.

2. La prova del danno per illegittima sospensione può essere fornita anche con riferimento ai D.M. che contengono i coefficienti di ammortamento dei beni strumentali, qualora sia provata l’installazione del cantiere.

l’omessa tempestiva stipula del contratto di appalto non costituisce causa giustificatrice di sospensione dei lavori urgenti

Per la visualizzazione del documento cliccaqui

L'articolo Corte di Cassazione – Sezione I civile – Sentenza – 30/4/2008 n.10934 proviene da Giustamm.