| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 19 aprile 2005
n. 8198
Pres. ed Est. Losavio
ATI “Ing. Giuseppe Castagna ed Ing.Giuseppe Castagna s.r.l.”
(Avv. G. Calandra) c/ Assessorato territorio e ambiente
regione siciliana (Avv. Dello Stato) |
|
1. Contratti della P.A. – Appalti pubblici
- Compenso finale di una società appaltatrice – Deve essere
valutato con riferimento ai mutamenti dei costi intervenuti
al momento della esecuzione dei lavori - Motivi
|
| |
|
2. Contratti della P.A. – Appalti pubblici
– Compenso finale di una società appaltatrice –Lavori eseguiti
oltre il termine pattuito – La lievitazione dei costi deve
essere verificata con riferimento alla scadenza convenzionale
– Motivi
|
| |
|
3. Contratti della P.A. – Appalti pubblici
– Compenso finale di una società appaltatrice –Lavori eseguiti
in anticipo rispetto ai tempi programmati – Accertamento
dei maggiori oneri sopportati dall’impresa – Deve essere
attuato con riferimento al momento in cui i lavori sono
stati effettivamente eseguiti - Motivi
|
|
1. L’adeguamento del compenso finale di una
società appaltatrice deve essere calcolato con riferimento
ai mutamenti dei costi intervenuti al momento della esecuzione
dei lavori essendo , l’istituto della revisione dei prezzi,
concepito come strumento diretto a limitare l’alea contrattuale
legata alla lievitazione dei prezzi dei materiali e della
mano d’opera nello sviluppo esecutivo del rapporto.
|
| |
|
2. Nel caso di lavori eseguiti oltre il termine
pattuito, per evitare che un’impresa si possa avvantaggiare
del proprio ritardo nella attuazione dei lavori, ex L. 741/1981,
la lievitazione dei costi deve essere verificata con riferimento
alla scadenza convenzionale che costituisce il limite della
remunerazione dei maggiori oneri.
|
| |
|
3. Nel caso di esecuzione anticipata rispetto
ai tempi programmati, al fine di ristabilire il rapporto
sinallagmatico tra prestazione dell’appaltatore e controprestazione
del committente, l’accertamento degli eventuali maggiori
oneri sopportati dall’impresa deve essere attuato con riferimento
al momento in cui i lavori sono stati effettivamente eseguiti,
adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di
mercato quando questi superino la soglia di alea contrattuale.
|
|
